防水施工合同1000字通用

　　乙方在施工過程中，應加強工人的素質教育，不得出現隨地大小便現象，若有違反，則對乙方扣除500元/人次違約金。乙方在施工過程中，應與其他工種配合好，不得出現打架斗毆的情況，若有發生，不論任何原因，甲方對乙方扣除1000元的違約金，并承擔相應損失。乙方在施工過程中，若出現偷盜現象，不論偷盜物品價值大小（即使是一個釘子）最低罰款1000元，并負擔現場所有失物的賠償。乙方應積極配合甲方進行臨時戶口的登記辦理，且不得出現違法亂紀現象，若有發生，交公安機關處理。

　　八、工期控制：

　　施工工期根據甲方的形象進度執行。為保證工期，乙方必須服從甲方的工程進度計劃安排（筏板基礎防水不超過兩天，剪力墻防水不超過五天），隨時調配工人，配合其他工種的施工，而且勞動力必須滿足施工進度計劃的要求，若屬建設單位和不可抗拒的要素的影響，工期順延，若因乙方的原因而造成工期的延誤，按20xx元/日罰款，嚴重延誤者清出現場，不予結算。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字后生效。本協議解釋權歸甲方。

　　十、雙方發生爭議，由萊西市人民法院判決。

　　甲方：乙方：_____

　　負責人：______負責人電話：______

　　____年__月__日___年__月__日

防水施工合同(篇4)

　　發包方：______承包方：______

　　根據《中華人民共和國經濟合同法的有關規定》和《中華人民共和國建筑法》的有關法律條款，經雙方經協商同意簽定本合同。

　　1、工程概況

　　1.1工程名稱：______

　　1.2工程地點：______

　　2、承包范圍

　　2.1承包地址：______

　　2.2承包單方價格卷材______元/每平方米;

　　3、工程量確定：

　　竣工后按實際測量的工程量計算(做工程量清單)。

　　4、雙方責任

　　4.1發包方責任：______

　　4.1.1負責提供施工現場和作業面。

　　4.1.2負責提供必要的技術文件，如施工有變更時提前三天通知乙方。

　　4.2承包方責任：______

　　4.2.1負責進場工人的質量、安全生產、消防等專業培訓合格后持證上崗。

　　4.2.2負責作業面的滅火器材。

　　4.2.3所承擔項目工程質量達到北京市地方標準的驗收要求。

　　4.2.4負責工人的工傷保險和勞保用品。

　　4.2.5負責成品保護和文明施工。

　　4.2.6承包方負責提供材料相關文件，材料試驗和施工資質證書。

　　5、工程保養

　　自工程驗收(一個雨季)之日起，保修期為五年，保修期內的一切費用由承包方承擔。

　　6、安全生產：

　　承包方負責承包范圍內施工現場及整個場地的人身、財產安全。若發生安全生產和其它安全事故，一切責任全部由承包方負責。

　　7、付款

　　7.1工程完成后付給承包方承包費總額的一個雨季后付給承包方承包總額的______%，余下______%作為質保金，包修期滿一次。

　　7.2付款以支票形式支付。

　　8、糾紛

　　雙方發生糾紛協商解決，解決無效后到平谷區人民法院裁決。

　　9、其它事宜：

　　本合同一式三份，發包方二份，承包方一份。

　　發包方(蓋章)：______承包方(蓋章)：______法定代表：______法定代表：______ 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫

Tags：防水施工合同