土建施工合同8篇

土建施工合同 篇2

發包人(全稱)：_________________(簡稱發包人)

承包人(全稱)：_________________(簡稱承包人)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況工程名稱：______________二期項目

工程地點：_________________86號

工程內容：_________________廠房及倉庫

工程立項批準文號：_________________

資金來源：自籌

二、工程承包范圍承包范圍：_________________施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

三、合同工期開工日期：_________________計劃_______年_______月_______日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)

竣工日期：_________________開工令日期加本合同總日歷天數，計劃_______年_______月_______日-_______年_______月_______日合同工期總日歷天數：_________________天

四、質量標準

工程質量標準：_________________合格(其中主體為優質結構)

五、合同價款金額(大寫)：_________________預算價約計萬元

六、組成合同文件本合同文件包括：_________________

1.本合同協議書;

2.本合同專用條款;

3.本合同通用條款;

4.標準、規范及有關技術文件;

5.圖紙;

6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見“附件1”。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。

十、合同生效

甲方：

乙方：

合同訂立時間：__________年_____月__________日

合同訂立地點：_________________

本土建工程施工合同合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

土建工程施工合同5

發包單位：(甲方)

承包單位：(乙方)

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權利、責任和義務，經充分協商，雙方達成如下共識：

1.第一條工程概況

1.工程名稱：

2.工程地點：

3.工程內容：

4.承包方式：包施工包檢測(檢測項目：

5..施工期限：準)

6.工程質量等級：

7.第二條工程價款及取費依據

1.工程單價：

2.工程總價：

第三條甲方責任

1.辦理正式工程和臨時設施范圍的土地征用，施工許可證等手續。

2.負責施工現場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網資料。

3. 提供樁位平面圖和施工圖，負責建筑物定位，提供工程地質資料和建筑水準點與坐標控制點。

4.開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審，提供乙方施工所需的相關資料。

5.對工程質量、工程進度進行監督并辦理單據簽證手續。

6.在施工過程中遇到施工現場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應及時協調解決，并承擔其費用。

7.工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算，機械臺班停工費每天_天。甲方不按合同規定及時付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規定支付應付工程款項，乙方有權提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。

8.接到乙方完工并檢測合格材料三天內組織竣工驗收工作，辦理驗收簽證手續。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結算完畢，應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規定支付工程款項，乙方有權通過法律途徑解決，甲方承擔由此給乙方造成的損失。

第四條乙方責任

1.根據圖紙要求，設計施工方案。按照甲方提供的數據和軸線，施放樁位，并于現場確立定位軸線及標高等的固定標志，做為復查驗收的依據。

2.依照設計圖紙的技術要求組織施工，保質、保量、保工期(施工期間如發生不可抗力的自然災害等因素，工期相應順延)完成任務，做到文明施工，安全生產，場地整潔，負責現場安全。

3.及時向甲方提供施工報表及有關資料，反應施工問題，接受甲方監督。

4.屬于乙方責任的工程質量問題，負責無償修理或承擔相關責任。

5.工程進行中如因乙方原因未能按合同規定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。

6.第五條工程變更及施工簽證

1.施工過程中由于設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構筑物等無法施工，所發生的停工、窩工、返工和相應損失，雙方應及時辦理簽證，并承擔相應的費用。

2.因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作，給乙方造成的經濟損失，由甲方7天內解決有關手續，繼續施工，否則超過7天甲方承擔現場施工人員的工資和機械費用，工期順延。

3.施工中發生的工程內容之外的工作量，可由甲方委托乙方承辦，并經雙方簽證列入工程決算。

第六條工程竣工結算

2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費的清。

3.工程結束后非乙方原因在15天內甲方仍未搞好竣工驗收工作，則視為竣工驗收合格。

4.第七條工程質量及驗收

1、GB50202-_(建筑地基基礎工程施工質量驗收規范)及經甲方審定的乙方施工設計，為雙方驗收工程的依據。

2、全部工程完工并檢測合格結束后，乙方于三日內整理好全部資料報甲方現場驗收，甲方須按時參加;如甲方不能按時參加，則應通知乙方并承認乙方專職質檢員的驗收結果，并辦理簽證驗收。

3、工程驗收后，乙方交甲方如下材料：

1. (1)材料試驗記錄

2. (2)樁位竣工平面圖

3. (3)工程設計變更及現場簽證記錄

4. (4)現場施工記錄

5.第八條物資供應

本工程所使用的施工材料由乙方供應，必須確保材料合格，符合有關質量標準和要求。

第九條設計變更

施工圖修改和變更，須經設計單位及雙方代表簽字方可有效。

第十條由于非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據實結算，于本合同承包內容完工后十日付清工程款，并賠償乙方相關費用。

第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具備同樣法律效益。

第十二條爭義的解決方式

如雙方就本合同發生爭議，雙方協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。

第十三條本合同自簽訂之日起生效，工程款結清后自動失效。

第十四條備注：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫

Tags：土建施工合同