首頁 > 範文 > 合同範本 / 正文
加工協議書 篇6
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定,特訂立本合同。
一、承攬標準
品名 材料
規格(mm) 計量單位 單價(含稅) 金額(元) 備注
見附件
合計(大寫):具體金額于實際出貨為準
二、質量要求及技術標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 14.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:
承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:
承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:
自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗,若產品的數量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷,使用期內發生問題,除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權:
委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業執照復印件(蓋公章),條碼證,QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件(蓋公章),QS證,印刷執照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:
因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上,委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,委托方仍然需要的,應當照數補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的.違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,,均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決,協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委托方
單位名稱
法定代表
委托辦理人
簽訂地點: 簽訂時間:
精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫- 上一篇:公民附義務贈與合同 篇
- 下一篇:設計協議書
猜你喜歡
- 2023-12-04 【熱】勞務承包協議書范本最新5篇
- 2023-12-04 百度工程合作協議模型合作
- 2023-12-04 網絡技術合作協議通用范本
- 2023-12-04 教育共同體合作協議模本
- 2023-12-04 蔬菜銷售協議模型及配送方案
- 2023-12-04 美容院合作意向協議模型
- 2023-12-04 借款協議書范本通用(系列4篇)
- 2023-12-04 稅務代理合作協議模型及條款
- 2023-12-04 2023年合作辦學協議模式
- 2023-12-04 運輸意向協議模型_新聞中心
- 標簽列表
-
- 支付寶 (21238)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4737)
- 英雄聯盟 (4408)
- 初中初一 (4092)
- 魔獸世界 (3871)
- 祝福語 (3841)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3802)
- 暗黑破壞神4 (3797)
- 我的世界(Minecraft) (3716)
- 小學四年級 (3710)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 名著讀后感 (3235)
- 讀后感 (3170)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (2816)
- 高考滿分作文 (2762)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2742)
- 讀書心得范文 (2703)
- 艾爾登法環 (2671)
- 地下城與勇士 (2639)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2628)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (2623)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2463)
- 命運方舟 (2443)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2303)
- 小學一年級 (2297)
- 450字 (2272)
- 400字 (2259)
- 小學二年級 (2256)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)
- 高考 (2006)