建筑施工基礎承包合同

建筑施工基礎承包合同【篇11】

建筑施工基礎承包合同

一、合同的目的和范圍

本合同是建筑施工方與承包方之間的基礎承包合同，旨在規范雙方的權利和義務，確保工程的順利進行和安全交付。本合同適用于涉及建筑基礎施工的所有工程。

二、合同條款

1. 建筑工程施工基本內容

承包方應根據雙方協商和施工圖紙要求，完成建筑施工的土基礎、水泥基礎、墻體、地面、地下管道、電氣裝置、環保等基礎設施工作。施工過程中，承包方應確保工程質量，積極采取措施保證工程安全。

2. 施工期限

工程施工期限為_____個月/天（具體工程施工期限雙方協商）。承包方應根據施工圖紙上的要求，按期完成各項工作，并提前做好施工計劃，保證工程進度。

3. 工程質量標準

承包方必須按照國家、地方規定嚴格執行施工標準和質量要求，保證施工質量。各項工程質量指標應符合建筑質量檢測標準，特別是重要結構和安全設施質量，應保證符合國家標準，不能存在問題。

4. 支付方式

本合同的支付方式為按進度支付，驗收合格后即按照約定的進度支付工程款。承包方應及時向建筑方提供工程進度和完成情況報告，并配合建筑方開展審查和驗收工作。

5. 工程變更和索賠

在工程進行過程中，若需要進行規模和要求的變更，應嚴格按照程序進行，由雙方協商進行補充合同簽署，否則將視為無效。若因承包方原因，引起施工延誤，建筑方有權要求承包方進行賠償。

6. 合同履行保證

承包方應嚴格執行合同，并按時完成各項工作。若承包方未能按照合同規定履行，建筑方有權提出協商 或要求追究承包方責任。同時，承包方也有權要求建筑方按照合同履行，完成支付義務。

7. 不可抗力條款

如果發生自然災害、政治事件、恐怖活動等導致無法繼續施工的情況，雙方可以協商解決相應問題。

8. 合同爭議解決

如果在合同履行過程中，發生爭議，雙方應首先通過協商解決，若無法解決，則可適用法律的下列條款，由中華人民共和國有關部門進行仲裁。

三、合同生效

本合同自雙方簽署之日起生效，具有法律效力。

四、合同解除

1. 雙方協商解除：只有在出現無法預料的情況下，影響工程施工，雙方可以協商解除合同。

2. 合同違約：承包方如出現嚴重違約行為，建筑方有權解除合同并要求賠償。

3. 法院判決：若因合同履行出現爭議，建筑方有權向法院提出起訴，通過法院判決解除合同。

五、合同附件

1. 工程計劃

2. 工程圖紙

3. 工程施工標準

4. 工程驗收標準

5. 工程付款計劃

以上內容是建筑施工基礎承包合同的主要內容，合同內容可以根據具體情況進行相應調整和修改，以達到合同的有效執行和工程質量的保證。同時，雙方在簽訂合同時應注重各項條款的詳細說明，明確工程目標和責任義務，確保工程施工的穩定進行。

精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫

Tags：建筑施工基礎承包合同   建筑施工承包合同